Договора на погрузо разгрузочные работы

Образец договора на выполнение погрузочно-разгрузочных работ

Договора на погрузо разгрузочные работы

Договор№__ 

на выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

город Пенза                                                                                                                          1 мая 2012 года

ООО “Иванов”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО “Петров”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является определение порядка взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем при планировании и осуществлении погрузки и разгрузки грузов, получаемых у организаций – перевозчиков и передаваемых организациям-перевозчикам, клиентам Заказчика, и расчетов между партнерами. 

1.2. Погрузка – разгрузка осуществляется в соответствии с условиями настоящего договора. 

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан: 

– предварительно информировать Исполнителя в письменном виде (подать заявку) за 2 (два) дня о количестве автомобилей по типам с указанием грузоподъемности, объема кузова и других данных, которые потребуется погрузить / разгрузить, а также сообщить место загрузки и разгрузки, номенклатуру и стоимость грузов, наименование фирмы, фамилию и имя лица, ответственного за перевозку, его телефон / факс; 

– оплатить Исполнителю услуги по погрузке / разгрузке согласно пункту 3 настоящего договора. 

2.2. Исполнитель обязан: 

– в течение суток с момента получения заявки рассмотреть ее и осуществить действия, необходимые для выполнения работ. 

– информировать Заказчика не позднее чем за 1 день до начала погрузки – разгрузки о количестве работников, которые будут выполнять услуги по погрузке – разгрузке в соответствии с заявкой Заказчика; 

– обеспечивать подачу требуемых типов технически исправных погрузочно – разгрузочных средств; 

– осуществлять погрузку – разгрузку согласно заявке; 

– нести ответственность за сохранность груза Заказчика; 

– доставлять груз с места погрузки – разгрузки в указанное в заявке место; 

– информировать Заказчика о вынужденных задержках при погрузке – разгрузке, авариях и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременному исполнению обязательства; 

– строго выполнять инструкции Заказчика по погрузке и загрузке и в течение 4-12 часов закончить погрузку – разгрузку автопоезда. 

3. Расчеты

3.1. Расчеты Заказчика с Исполнителем производятся по согласованным между ними ставкам, которые исчисляются из затраченного времени на погрузку – разгрузку. 

3.2. По окончании каждого месяца стороны составляют акт сдачи – приемки работ, в котором указывается стоимость работ, выполненных Исполнителем за прошедший месяц.. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон. 

3.3. Стоимость услуг Исполнителя по погрузке – разгрузке автотранспортных средств указывается в счете, который составляется на основе акта сдачи – приемки работ. 

3.4. Заказчик производит оплату с отсрочкой платежа до 3-х месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки. 

4. Ответственность сторон

4.1. В случае отказа Заказчика от обязательства после прибытия на место погрузки – разгрузки работников Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю понесенные расходы с учетом НДС согласно счету за фактически потраченное время. 

4.2. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в сумме, эквивалентной 200 долларов США, за каждые сутки простоя автопоезда с учетом НДС, не считая 12 часов, предусмотренных настоящим договором для погрузки – разгрузки. 

4.3. За неподачу автопоезда под погрузку – разгрузку в согласованное сторонами время Заказчик уплачивает штраф в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в сумме, эквивалентной 100 долларов США с учетом НДС. 

4.4. За просрочку платежа стороны несут ответственность в размере 0,1% от размера неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

4.5. Исполнитель отвечает за сохранность груза с момента начала погрузки – разгрузки до момента подписания акта сдачи – приемки работ. 

4.6. Во всех остальных случаях стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

5. Порядок разрешения споров

5.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к решению дружественным путем любых споров и разногласий, которые могут вытекать из настоящего договора или в связи с ним. 

5.2. В случае если стороны не могут прийти к мирному соглашению, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в постоянно действующем третейском суде при торгово-промышленной палате Самарской области. 

6. Действие договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.13г. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с двух сторон. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

7. Адреса и реквизиты сторон

“,”author”:”Автор: pkpr”,”date_published”:”2012-01-09T00:00:00.000Z”,”lead_image_url”:null,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2012/10/blog-post_8079.html”,”domain”:”obrazetsdogovora.blogspot.com”,”excerpt”:”образцы договоров, подряд, услуг, работ, суд, третейский, оказания, займ, лиц”,”word_count”:664,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2012/10/blog-post_8079.html

Договор на проведение погрузочно-разгрузочные работ и его особенности

Договора на погрузо разгрузочные работы

Что такое погрузочно-разгрузочные работы? Это определённые действия, которые производят для того, чтобы поднять груз и загрузить его либо, наоборот, выгрузить с помощью людей или специальной техники.

Такие работы чрезвычайно распространены и встречаются повсеместно: при строительстве объектов, при доставке грузов, на разных предприятиях, в торговых точках, в фермерских хозяйствах и т. д.

Где применяется

Может быть осуществлены работы по погрузке и выгрузке:

  • стройматериалов;
  • техники любого назначения как бытовой, так и офисной;
  • электронного оборудования;
  • крупногабаритной мебели;
  • продуктов питания.

Такие работы требуют конкретных условий труда и могут быть осуществлены как в рамках трудовых отношений, так и в соответствии с договором оказания услуг, а более конкретно — заключая договор на погрузочно-разгрузочные работы.

Сразу отменим, что стоимость выполнения подобного рода достаточно сильно разнится в зависимости от того, насколько сложной будет погрузка или выгрузка, вида груза, куда именно перемещается этот груз (расстояние), будет осуществляться подъем груза или его спуск, от срочности работы, времени суток, когда услуги необходимы.

Именно поэтому заключение договора погрузочно-разгрузочных работ представляется важным. Заключать его следует после того, как будет составлена смета.

В договоре на выполнение погрузочно-разгрузочных работ должны быть зафиксированы все основные ключевые моменты: сроки выполнения работ, количество и объем, а также окончательная цена работы.

Именно после согласования всех условий стороны договора поставят на нём свои подписи.

Условия договора

Давайте рассмотрим условия такого договора более подробно, кто может выступать в качестве сторонам в договоре погрузочно-разгрузочных работ.

Как и в любом договоре, договор на погрузочно-разгрузочные работы имеет две стороны: к ним относятся Заказчик работ и их Исполнитель.

Заказчиком может быть:

  • физическое лицо, то есть обычный гражданин, который, к примеру, переезжает из одной квартиры в другую;
  • юридическое лицо, то есть организация, для которой нужно выполнить погрузку либо разгрузку (как правило, и то, и другое);
  • индивидуальный предприниматель.

От того, кто выступает в качестве Заказчика, зависит объем требований к этим лицам. Так, существуют определённые правила, которые устанавливают для погрузочно-разгрузочных работ требования охраны труда. Такие правила обязательны для юридических лиц, работники которых занимаются этим видом деятельности, но не обязательны для работодателей — физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Например, в соответствии с правилами, предусмотренными для работодателей — юридических лиц, погрузочно-разгрузочные работы могут осуществлять только лица, которые достигли совершеннолетия.

Кроме того, такие лица должны пройти медицинский осмотр и обучение по охране труда.

Если же такие работы проводятся с помощью специального оборудования (грузоподъёмных механизмов) могут быть допущены только те работники, которые имеют соответствующие удостоверения с допускам к таким работам.

Особенности договора

Погрузочно-разгрузочные работы тесно связаны с договором на перевозку грузов. Как правило, в договорах перевозки предусмотрена обязанность отправителя груза осуществить погрузку, а получателя — выгрузку груза. Это правило является общим.

Погрузка груза — это его передача во владение перевозчика. И погрузка поэтому всегда предшествует договору перевозки грузов. При этом для оплаты обязанности по погрузке неважно, кто её производит, оплачивает её всегда владелец груза. Выгрузка груза оплачивается получателем.

Это самые общие положения, и конкретика даётся непосредственно в транспортных уставах и кодексах (к примеру, в соответствии со ст. 21 УЖТ, если погрузка осуществляется в местах общего пользования, то её должен обеспечить перевозчик).

Очень важными являются сроки погрузки. Ответственность за их нарушение может быть исключена в редких, конкретно оговорённых случаях. Это могут быть обстоятельства непреодолимой силы, авария, вина самой транспортной компании. В остальных случаях ответственность за несвоевременную погрузку будет повышенной.

Особенности договора на оказание погрузочно-разгрузочных работ может быть связано и с тем, в какой области осуществляется погрузка и выгрузка, что именно является предметом договора.

Особенности в строительной сфере

Погрузочно-разгрузочные работы в сфере строительства достаточно трудоёмки, что связано со спецификой строительной деятельности. Они требуют чёткого соответствия ППР, в которых должны быть указаны объёмы и сроки перевозки строительных грузов, порядок выгрузки и описание пунктов разгрузки.

В строительстве погрузку и выгрузку необходимо проводить не где придётся, а на специальных территориях, ровных, отгороженных и покрытых прочным материалом (бетоном, асфальтом, досками). Особое внимание уделяется технике безопасности при проведении таких работ.

Предполагается, что работы по погрузке и выгрузке в строительной сфере максимально механизированы, и при их проведении используется большое количество специальной техники, что означает занятость рабочих с высокой квалификацией, имеющих допуск к такого рода работам.

Договоры на погрузочно-разгрузочные работы в строительстве, как правило, заключается между юридическими лицами.

При заключении таких договоров нужно очень внимательно отнестись к допуску специалистов к технике, с помощью которой осуществляется загрузка.

Необходимо исключить всякую возможность травмирования из-за квалификации работника, которая не соответствует заявленной в договоре или Приложении к нему.

Особенности при доставке мебели

Как правило, предметом таких договоров являются непосредственно перевозка мебели Заказчику, сами погрузочно-разгрузочные работы, а также упаковка, сборка и разборка имущества Заказчика. Заказчик, соответственно, обязуется оплатить работы.

При заключении такого договора обязательно следует обратить внимание на точность формулировок в предмете договора — целостность упаковки, а также сборка и разборка мебели силами Исполнителя должны быть прописаны обязательно.

Иначе можно столкнуться с ситуацией, когда рабочие потребуют дополнительную оплату.

Особенности при доставке техники

В Уставе автомобильного транспорта чётко сказано, что погрузка товаров на автомашину, обязанность закрепить груз, обязанность его упаковать и привязать лежит на отправителе, а вот обязанность снять верёвки, крепление и укрытие и выгрузить товары — это уже обязанность получателя, то есть Заказчика.

Однако в договоре на погрузочно-разгрузочные предпочтительнее предусмотреть условие, по которым обязанность по распаковке и выгрузке техники будет также лежать на Заказчике.

Основополагающий принцип гражданского права, в соответствии с которым стороны свободны в выборе условий договора, позволяет это сделать, несмотря на Устав автомобильного транспорта.

В этом случае в обязанности Заказчика войдёт и выгрузка техники со всеми вытекающими из этого последствиями в виде ответственности, которую будет нести Заказчик в случае некачественного исполнения услуги.

Самое главное при заключении таких договоров — найти варианты, которые устроят обе стороны, обеспечат качественно оказанную услугу при относительно невысоких затратах.

Кроме того, Заказчику желательно знать, на каком автомобиле будет доставлена техника и обеспечит ли этот автомобиль её безопасное передвижение. Это касается любого договора на погрузочно-разгрузочные работы, а не только договоры по доставке техники.

Цель такого рода манипуляций — уверенность в том, что предоставленное транспортное средство удовлетворят техническим требованиям, и их применение является целесообразным.

Подобного рода предусмотрительность поможет избежать многих проблем, связанных с доставкой.

Иные условия договора

Достаточно часть встречаются ситуации, когда заключается не разовый, а длительно действующий договор на погрузочно-разгрузочные работы при перевозке. В таком случае обязанности погрузки и выгрузки могут быть оформлены как приложение в договору, который является основным, и будут его неотъемлемой частью.

В таком случае в договоре будут предусмотрены только основные обязанности и условия, которые касаются использования машин, а также подготовке грузов к перевозке. Все остальные условия, права и обязанности будут указаны непосредственно в Приложениях.

Следует помнить, что именно на водителе транспортного средства, которое перевозит груз, лежит обязанность проверить, правильно ли уложен и закреплён груз, не нарушает ли его крепление безопасности дорожного движения, и указать на какие-то несоответствия отправителю груза, если такие несоответствия имеют место, и угрожают сохранности груза.

Отправитель груза в таком случае должен устранить своими силами все недостатки, чтобы избежать падения или смещения груза. Всю ответственность за несоблюдения требований техники безопасности, в результате чего могут произойти несчастные случаи непосредственно при погрузке и выгрузке, несёт та сторона, на которой лежат соответствующие обязанности по договору.

Источник: https://tonaz.ru/oformlenie/dogovor-na-pogruzochno-razgruzochnye-rabot.html

Договор на выполнение погрузочно-разгрузочных работ

Договора на погрузо разгрузочные работы

Юридические услуги по 

составлению договоров на выполнение погрузочно-разгрузочных работ

+7(926)529-9797 (Whats App; Telegram)

Образец договора:

 Договор на выполнение погрузочно-разгрузочных работ

№ _______

г. Москва                                                                                                                                 __________ 2011 г.

ООО “___________”, именуемое  в дальнейшем Заказчик,  в  лице Генерального директора 

__________, действующего на основании Устава,  с  одной  стороны,  и 

ООО «___________»,   именуемое    в   дальнейшем   Исполнитель,   в   лице Генерального директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает Исполнителю,  а Исполнитель обязуется выполнить и организовать по заданию Заказчика следующие услуги:

      –  выполнение погрузочно-разгрузочных работ на объекте Заказчика по адресу: _______________ , 

      – транспортные услуги,

      – упаковочные работы,

      – демонтаж. 

1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные услуги на условиях и в порядке, определенном  в настоящем Договоре.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Исполнителя.

2.1.

1 Для оказания услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора и предоставленной Заказчиком Заявки, Исполнитель вправе привлекать третьих лиц (далее – Непосредственные исполнители), использовать как собственные, так и привлеченные транспортные средства без дополнительного согласования с Заказчиком.

2.1.

2 При прибытии по адресу, указанному в Заявке, Непосредственные исполнители предоставляют Заказчику или уполномоченному им лицу Акт учета погрузочно-разгрузочных работ (Приложение № 2 к настоящему договору) для оформления, доверенность от Исполнителя, подтверждающую полномочия «Непосредственных исполнителей» действовать от имени Исполнителя. В данном акте указывается время прибытия Непосредственных исполнителей и автотранспорта, являющееся началом рабочего дня.

2.1.

3  Исполнитель обеспечивает подачу технически исправного автотранспорта и в сроки указанные в заявке.

2.1.

4 Исполнитель имеет право самостоятельно определять маршрут и транспорт, по которому будет осуществляться перевозка груза, если маршрут и транспорт не определен Заказчиком в заявке.

2.1.

5 Исполнитель принимает груз к перевозке в строгом соответствии со сведениями, указанными Заказчиком в Заявке без досмотра и проверки содержимого на предмет: работоспособности (исправности), внутренней комплекции, качества, наличия явных и скрытых дефектов.

2.1.

6 Исполнитель при приеме груза к перевозке контролирует состояние упаковки (тары) с целью предотвращения нанесения ущерба грузу в процессе перевозки. 

2.1.

7 Обязательства Исполнителя при транспортировке считаются выполненными в момент выдачи груза Заказчику или уполномоченному им лицу-Грузополучателю, по количеству мест в пункте назначения, о чем делается отметка в акте учета погрузочно-разгрузочных работ или сопроводительных документах на груз. 

2.1.

8 Исполнитель обязан выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и соответствующей Заявке к настоящему Договору, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.

2.1.

9 Исполнитель обязан на основании Актов учета погрузочно-разгрузочных работ в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента окончания работ предоставить Заказчику Акт выполненных работ в двух экземплярах, подписанный со стороны Исполнителя, счет-фактуру и счет на оплату. 

2.1.

10 Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты расходов и оказанных услуг.

2.2. Права и обязанности Заказчика.

2.2.

1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя своевременного, полного и надлежащего исполнения всех обязательств предусмотренного для него настоящим договором.

2.2.

2 Заказчик обязуется предоставить Исполнителю подписанную Заявку, согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2.

3 Заказчик при необходимости обязан предоставить Исполнителю доверенность, оформленную в установленном законом порядке, необходимую для совершения Исполнителем юридически значимых действий, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.

2.2.

4 Заказчик обязан надлежащим образом удостоверить полномочия своего представителя для работы с Исполнителем.

2.2.

5 Заказчик или уполномоченное им лицо, действующее по Доверенности, обязан по окончании работ по погрузке подписать предоставленный Исполнителем Акт погрузочных работ и зафиксировать время окончания работ, по окончании работ по разгрузке Заказчик или уполномоченное им лицо, действующее по Доверенности, обязано подписать представленный Исполнителем Акт разгрузочных работ. В случае если акты подписывает уполномоченное Заказчиком лицо, то Доверенность на представление интересов Заказчика прилагается к данному подписанному акту. 

2.2.

6 Заказчик представляет Непосредственным исполнителям необходимые документы для перевозки грузов, в соответствии с действующим законодательством (товарно-транспортные накладные, сертификаты, доверенности, разрешения и т.д.) 

2.2.

7 Заказчик обязан сдать груз в надлежащей таре (упаковке) для данного вида груза, обеспечивающей целостность и сохранность груза  при погрузке, разгрузке и транспортировке. Хрупкие грузы снабжать предупредительными надписями – «Осторожно стекло».

2.2.

8 Заказчик обязан оплатить Исполнителю выполненные работы в размере и в сроки, согласно разделу 3 настоящего Договора.

2.2.

9 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю фактически понесенные расходы в размере стоимости работ пропорционально объему работ, оказанных до получения письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик обязан подписать акт учета погрузочно-разгрузочных работ в объеме уже оказанных работ до момента отказа от исполнения Договора.

3.ЦЕНА ДОГОВОРА И СРОКИ ПЛАТЕЖА

3.1 Цена заказа, указанного в п.1 Договора составляет рублей ________(___________), в т.ч. НДС – 18%. 

3.2 Оплата Заказчиком услуг Исполнителя производится на основании счета Исполнителя.        

3.3 Оплата производится по безналичному расчету. 

3.4 Заказчик до начала оказания услуг по настоящему договору выплачивает Исполнителю в качестве  

предоплаты ________(___________), что составляет 30 (тридцать) % от общей стоимости услуг, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5 Оставшуюся часть ________(___________), что составляет 70 (семьдесят) % Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания Сторонами акта выполненных работ. 

3.6 Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.7 Общая стоимость услуг, указанная в договоре является окончательной и изменению Сторонами не подлежит. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 В случае просрочки оплаты услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,4% от стоимости работ за каждый день просрочки.

4.2 Ответственность за действия третьих лиц по исполнению заказа, привлеченных на основании п.2.1.1 настоящего Договора, несет Исполнитель, с изъятиями,  установленными п. 5.2 настоящего Договора.

4.3 Исполнитель обязуется возместить реальный ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе оказания услуг при наличии вины Исполнителя.

За утрату, недостачу или повреждение груза с объявленной ценностью соответственно в размере объявленной ценности, части объявленной ценности, пропорционально недостающей части груза или суммы, на которую понизилась объявленная стоимость.

В случае если объявленная стоимость груза не определена Заказчиком, то размер возмещения определяется согласно действительной (документально подтвержденной) стоимости груза, его части. 

     По факту причинения ущерба составляется двухсторонний Акт причинения ущерба, составленный (в двух экземплярах) незамедлительно по факту причинения ущерба, в присутствии представителя Заказчика и Исполнителя либо Непосредственных исполнителей, который они обязаны подписать. При отказе представителей  Исполнителя или Непосредственного исполнителя от подписания Акт причинения ущерба, Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

4.4 Исполнитель не несет ответственность: 

– за внутри тарную недостачу содержимого грузовых мест, переданных Заказчику или Грузополучателю в исправной таре (упаковке);

– за утрату, недостачу, или повреждение груза в случаях, когда: недостача груза не превышает норм естественной убыли; 

– за убытки, понесенные Заказчиком в случае: сдачи Заказчиком груза к перевозке без предоставления полной, точной и достоверной информации о характере груза, о его особых свойствах, требующих специальных условий или мер предосторожности при погрузке, разгрузке и перевозке; недостатков тары (упаковки); 

– за утрату и за нанесение ущерба грузу, сданному к перевозке с повреждением или отсутствием упаковки, ненадлежащей упаковке или ее несоответствием характеру и свойствам груза;

– за дефекты, указанные в перечне ранее поврежденного имущества, согласно Приложению №3 Настоящего договора;

– за сроки оказания услуг, если транспорт и маршрут следования груза был выбран Заказчиком. 

4.5 Заказчик несет ответственность в случаях предоставления заведомо ложной информации о характере и свойствах груза.

4.6 Заказчик оплачивает за свой счет расходы Исполнителя по хранению, возврату или переадресовки груза, в случае отсутствия в пункте назначения Грузополучателя, указанного Заказчиком в Заявке.

4.7 В случае предоставления к погрузке, разгрузке и перевозке груза, упакованного силами и материалами Заказчика, ответственность за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов (бой, поломку, деформацию, течь и т.д.) несет Заказчик, а также в случае применения тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу, установленным стандартам и техническим условиям. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.

1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий настоящего Договора только в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых (форс-мажорных) обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, катастрофы, забастовки, запретительные акты государственных органов, изменения законодательства, военные действия и другие, исключительные и объективно непреодолимые события и явления. О возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны немедленно информировать друг друга в письменном виде. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны совместно решают вопрос о дальнейшем исполнении настоящего Договора либо о его досрочном расторжении.     

5.2 Непосредственные исполнители при оказании услуг у Заказчика подчиняются действующим на предприятии (в организации) Заказчика правилам внутреннего трудового распорядка, а также правилам техники безопасности.

При необходимости Заказчик инструктирует Непосредственных исполнителей по соблюдению техники безопасности.

Невыполнение данного условия влечет невозможность привлечения к ответственности Исполнителя за ненадлежащее исполнение настоящего Договора вследствие нарушения правил техники безопасности. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1  Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

Все претензии предъявляются Сторонами в письменном виде, с приложением надлежаще оформленных документов, подтверждающих нарушение настоящего договора одной из сторон.

 Сторона, получившая претензию обязана ответить в письменном виде в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения претензии. 

6.2 В случае недостижения согласия путем переговоров споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются судом в установленном законом порядке.

7. СРОК ДОГОВОРА

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один календарный год.

7.2 Настоящий Договор автоматически пролонгируется на тех же условиях на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о своём намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1 Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены  в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации законодательством и настоящим Договором, с возмещением понесенных убытков.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



“,”author”:””,”date_published”:null,”lead_image_url”:”https://2.bp.blogspot.com/-i6Ql61nDSFA/XEYoiz83j-I/AAAAAAAAKys/NGY39CA2pkIxlsFdgI_nsLVOw3B3mFurACPcBGAYYCw/w1200-h630-p-k-no-nu/2019.01.26-%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0.jpg”,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://lebedevlaw.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html”,”domain”:”lebedevlaw.blogspot.com”,”excerpt”:””,”word_count”:1548,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://lebedevlaw.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html

Договор подряда на выполнение погрузо-разгрузочных работ

Договора на погрузо разгрузочные работы

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

Санкт-Петербург “ ” 2007 г.

________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании доверенности 99 НП № 000 от 01.01.2001 , именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить погрузку-разгрузку и имущества Заказчика. Заказчик в свою очередь обязуется оплатить оказанные услуги в размере и сроки, установленные настоящим договором.

1.2. Организация погрузки-разгрузки имущества Заказчика включает в себя:

– Подготовительные работы;

– Траспортировка;

– Погрузо-разгрузочные работы;

– Такелажные работы;

– Скадские работы.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.По настоящему договору Подрядчик на основании письменной заявки обязуется производить погрузо-разгрузочные работы, а Заказчик обязуется уплатить за выполнение погрузо-разгрузочных работ плату в соответствии с настоящим договором. Бланк-заявка может быть передана с использованием факсимильной связи.

2.2.Бланк-заявка является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.Оплата осуществляется на основании выставленных счетов-фактур в течение трех дней после выполнения работ.

Подрядчик обязуется:

3.1. Обеспечить своевременную сдачу работ Заказчику в установленные в Бланк-заявке сроки;

3.2. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности (СниП ), пожарной безопасности и по охране окружающей среды;

3.4. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при выполнении или приемке работ.

Заказчик обязуется:

3.5. произвести оплату и приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном в данном договоре

4. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1.

Заказчик обязан в течение одного рабочего дня после получения от Подрядчика актов сдачи-приемки выполненных работ произвести приемку работ по качеству, рассмотреть и подписать акты сдачи-приемки выполненных работ, либо в письменном виде представить Субподрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ и подписания указанных актов с перечнем недостатков работ. Такие недостатки устраняются Субподрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения им мотивированного отказа Заказчика, при этом направленные Подрядчиком акты аннулируются и составляются новые.

5. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

5.1. Заказчик по своему усмотрению вправе осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соответствием используемых Подрядчиком оборудования и материалов условиям настоящего договора и технической документации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.

За нарушение сроков выполнения работ по вине Подрядчика Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,5% от стоимости не выполненного в срок объема работ за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненного в срок объема Заказчика неустойку в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

6.3.

Обязанность по уплате неустойки возникает у виновной Стороны только в случае предъявления к ней письменной мотивированной претензии Стороны, чьи интересы нарушены, и признания виновной Стороной указанных в претензии требований по уплате вышеуказанных денежных сумм, а в случае непризнания – с момента вступления в законную силу решения суда. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) календарных дней с момента ее предъявления. Претензия считается предъявленной с момента ее получения Стороной, которой она адресована.

6.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае “порчи” имущества в процессе разгрузки по его вине.

6.5. Подрядчик несет полную ответственность за нарушения строительных норм (п. 5.1), техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (п. 5.3).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также в случае принятия решения государственными органами.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены Сторонами и если бы Стороны могли их предвидеть, настоящий договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по договору вследствие обстоятельств, указанных в п. 11.1.настоящего договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда указанная сторона узнала (или должна была узнать) о их наступлении.

8.4. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. При этом Стороны составляют акт о техническом состоянии систем и объекта, делают сверку взаиморасчетов по нему на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы и заключают дополнительное соглашение о сроках, порядке ведения и стоимости работ.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, каждая из

Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора, письменно известив

другую Сторону о принятом решении.

9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. После вступления настоящего договора в силу все предварительные документы и переписка по нему считаются недействительными.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.4. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и одновременно направляемого с ним заказного письма по адресу фактического местонахождения получателя (адреса определяются в ст. 12 настоящего договора).

9.5. Документация и техническая информация, передаваемая Сторонами друг другу по настоящему договору, являются конфиденциальными, и не будут передаваться другим юридическим или физическим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

9.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим договором, другим лицам.

9.7. В случае изменения банковских реквизитов, юридических и фактических адресов, номеров телефонов Подрядчика и Субподрядчика, стороны заблаговременно известят друг друга.

9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых предназначен Заказчику, другой – Подрядчику.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:Подрядчик:
-Гобен Строительная Продукция Рус»
Адрес:Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 54, лит АФакт. адрес: Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 10, лит. А
р/счк/счв ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
ИНН//
Телефоны: (812), 6-68
Факс: (8
Электронная почта: teklip@mail.ru

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

_______________ ______________

« » 2007 г. « » 2007 г.

м. п. м. п.

Источник: https://pandia.ru/text/78/319/21092.php

Договор на организацию погрузо-разгрузочных работ

Договора на погрузо разгрузочные работы

Договор на организацию погрузо-разгрузочных работ

                                              Договор №

Санкт-Петербург                                                                                               

ООО «Движение», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Бузук С.А., действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора _________ действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить организацию погрузо-разгрузочных работ на территории, указанной Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2 Адрес и объем работ сообщаются устно по телефону.

1.3 Работы считаются выполненными после подписи Акта о выполненных работах уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

2.Обязанности сторон

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 Произвести работы, указанные в пункте 1 настоящего Договора с надлежащим качеством.

2.1.2 По получении от Заказчика письменного сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный  Сторонами, но не более трех дней после получения сообщения.

2.2 Заказчик обязуется:

2.2.1 Принять результат выполненных работ и подписать Акт о выполненных работах. Мотивированный отказ от приемки работ и подписании Акта должен бать предоставлен Заказчиком Исполнителю в течении трех дней.

В случае не подписания Акта и не предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания, , работа считается выполненной в полном объёме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.

2.2.2 Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

3.Размер и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ определяется согласно выставленному Акту о выполненных работах.

3.2 Оплата производится на основании подписанного  Акта о выполненных работах по банковским реквизитам, указанным в настоящем  Договоре.

3.3 Обязательства Заказчика по оплате работ  считаются выполненными после зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.Заключительные положения

4.1. Любые изменения приложения, дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

4.2 Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического, почтового адреса, полномочий руководителя, обслуживающего банка и банковских реквизитов, номеров телефонов и факсов не позднее трех дней с даты их изменения.

4.4 Вопросы, возникающие из настоящего Договора, но им неурегулированные, регулируются действующим законодательством РФ.

4.5.

В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

Оставшиеся неурегулированными разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством России.

4.6 Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5. Реквизиты сторон 

                  Исполнитель:                                                              Заказчик:

ООО «Движение»Юридический адрес: 198301, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.22-9ИНН: 7805573590КПП: 780501001ОГРН: 1117847586042ОКПО: 30713884Р/С: 40702810402100018546К/С: 30101810000000000201Банк:  ОАО АКБ “АВАНГАРД”БИК: 044525201ОООАдрес:ИНН: ____________ КПП: __________________Р/счетК/С:Бик:Банковские реквизиты

Генеральный директор                                          Генеральный директор

ООО «Движение»                                                    ООО 

_________________________/Бузук С.А/                 ______________________/________/

Источник: http://dvigenye-spb.ru/dokumenty/doc/

Договор на оказание погрузочно-разгрузочных услуг | народный вопрос.рф

Договора на погрузо разгрузочные работы
0 нравится [ 0 ] не нравится [ 0 ]

6657

ДОГОВОР № _______

НА ОКАЗАНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ УСЛУГ

г. ______________ “___”__________ ____ г.

___________________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является определение порядка взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем при планировании и осуществлении погрузки и разгрузки грузов, получаемых у организаций-перевозчиков, и расчетов между партнерами.

1.2. Погрузка, разгрузка осуществляются в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

– предварительно информировать Исполнителя в письменном виде (подать заявку) за __ (_________) дней о количестве автомобилей по типам с указанием грузоподъемности, объема кузова и других данных, которые потребуется погрузить/разгрузить, а также сообщает место загрузки и разгрузки, номенклатуру и стоимость грузов, наименование фирмы, фамилию и имя лица, ответственного за перевозку, его телефон/факс;

– оплатить Исполнителю услуги по погрузке/разгрузке согласно пункту 3 настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязан:

– в течение суток с момента получения заявки рассмотреть ее и дать ответ. Принятием заявки на погрузку/разгрузку к исполнению является выставление счета либо копии заявки Заказчика, заверенной печатью Исполнителя;

– информировать Заказчика не позднее чем за ____ дня до начала погрузки/разгрузки о количестве работников, которые будут выполнять услуги по погрузке/загрузке в соответствии с заявкой Заказчика;

– обеспечивать подачу требуемых типов технически исправных погрузочных/разгрузочных средств;

– осуществлять погрузку/разгрузку согласно заявке;

– нести ответственность за сохранность груза Заказчика;

– доставлять груз с места погрузки/разгрузки в указанное в заявке место;

– информировать Заказчика о вынужденных задержках при погрузке/разгрузке, авариях и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременному исполнению обязательства;

– строго выполнять инструкции Заказчика по погрузке и загрузке и в течение _____ часов закончить погрузку/разгрузку автопоезда.

3. Расчеты

3.1. Расчеты Заказчика с Исполнителем производятся по согласованным между ними ставкам, которые исчисляются из затраченного времени на погрузку/разгрузку.

3.2. По окончании каждого квартала Стороны составляют акт сдачи-приемки работ, в котором указываются количество автомашин, общий вес груза, время, затраченное Исполнителем на погрузку/разгрузку. Акт подписывается уполномоченными представителями Сторон.

3.3. Стоимость услуг Исполнителя по погрузке/разгрузке автотранспортных средств указывается в счете, который составляется на основе акта сдачи-приемки работ.

3.3. Заказчик производит оплату в течение ____ (_________) рабочих дней с момента исполнения обязательства Исполнителем.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае отказа Заказчика от обязательства после прибытия на место погрузки/разгрузки работников Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю понесенные расходы с учетом НДС согласно счету за фактически потраченное время.

4.2. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в сумме, эквивалентной ______ долларам США за каждые сутки простоя автопоезда с учетом НДС, не считая _________ часов, предусмотренных настоящим Договором для погрузки/разгрузки.

4.3. За неподачу автопоезда под погрузку/загрузку в согласованное Сторонами время Заказчик уплачивает штраф в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в сумме, эквивалентной ______ долларам США с учетом НДС.

4.4. За просрочку платежа Стороны несут ответственность в размере ____________ от размера неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.5. Исполнитель отвечает за сохранность груза с момента начала погрузки/разгрузки до момента подписания акта сдачи-приемки работ.

4.6. Во всех остальных случаях Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к решению дружественным путем любых споров и разногласий, которые могут вытекать из настоящего контракта или в связи с ним.

5.2. В случае если Стороны не могут прийти к мирному соглашению, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с регламентом указанного арбитражного суда.

6. Действие Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует ___________________________________________________.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с двух сторон.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Подписи Сторон

Источник: http://xn--80aefurcfeajeho7k.xn--p1ai/Home/Article/572

Помощь права
Добавить комментарий